北京排水集团通州城区2023年度雨污水管线设施清理维修施工精品熟人妻一区二区三区四区不卡-招标采购导航网

北京排水集团通州城区2023年度雨污水管线设施清理维修施工精品熟人妻一区二区三区四区不卡

发布时间：2023-10-27
地区：北京

. 发送信息到邮件！

收件人：
发件人：
标题：


内容：
	取消发送

招标编号	招标类型		截止时间
招标联系人	所属地区	北京	联系电话
招标公司

招标公司受业主委托，于2023-10-27在招标采购导航网发布：北京排水集团通州城区2023年度雨污水管线设施清理维修施工精品熟人妻一区二区三区四区不卡。各有关单位请与公告中招标负责人接洽联系，及时开展投标及相关工作，以免错失商业机会。

查看详细信息请或

<div style="width:1140px"><div style="width:1140px"><table style="width:100%"><tbody><tr><td><div><div><div><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><table border=0 width='100%' cellspacing=1 cellpadding=5 style='background:#ccc;'><tbody><tr><td style='background:#fff;padding:0 10px'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'><div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'>  </div> <div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'> 北京排水集团通州城区2023年度雨污水管线设施清理维修施工精品熟人妻一区二区三区四区不卡 </div> <div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'> 发布时间：2023年10月27日 </div> <div style='width:auto;word-wrap:break-word;white-space:normal;word-break:break-all;'> 　　1.招标条件 　　本工程北京排水集团通州城区2023年度雨污水管线设施清理维修（工程名称）已由/（项目审批、核准或备案机关名称）以 / （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为北京城市排水集团有限责任公司，建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为100%。工程已具备招标条件，现对该工程的施工进行公开招标。 　　2.工程概况与招标范围 　　2.1本工程的建设（略） （略）） 　　2.3本工程的计划工期： 　　定额工期：/日历天 　　要求工期：35日历天 　　计划开工日期：2023年 11月25日 　　计划竣工日期：2023年 12月30日 　　除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：  / 　　2.4招标范围：雨污水管线清淤、清理板结物、雨污水管道及附属设施维修、道路拆除及恢复工程。 　　2.5其他/ 　　3.投标人资格要求 　　3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力： 　　(1)资质条件：住房和城乡建设主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含）以上，具有有效的安全生产许可证； 　　(2)财务要求： 　　1）公司财务状况良好，具有健全的财务制度；须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，必须包含利润表、现金流量表、资产负债表；公司经营状况良好说明。 　　具体年份要求为近 3 年，指 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月31日止。 　　(3)业绩要求： / 　　具体年份要求为近/年，指 / 年起至/止。 　　(4)主要项目管理人员资格要求： 　　项目经理资格：市政公用工程专业二 级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。 　　是否允许投标人项目经理担任其他在施建设工程项目的项目经理： 　　□允许；要求：           / 　　?不允许。 　　其他：            / 　　(5)其他要求： 　　1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人。 　　2）一般纳税人，提供增值税普通发票。 　　3.2本工程招标（?不接受；□接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 　　(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 　　(2)两个以上资质类别相同但资质等级不同的成员组成的联合体投标人，以联合体成员中资质等级最低者的资质等级作为联合体投标人的资质等级； 　　(3)两个以上资质类别不同的成员组成的联合体，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体投标人的资质类别和等级，不承担联合体协议约定由其他成员承担的专业工程的成员，其相应的专业资质和等级不参与联合体投标人的资质和等级的认定； 　　(4)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程中投标； 　　(5)其他： / 。 　　联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 　　3.3其他要求 / 。 　　4.信誉要求 　　4.1信用标评审 　　本次招标是否采用信用标评审 　　?不采用 　　□采用投标人市场行为信用评价 　　□采用建造师市场行为信用评价 　　4.2失信被执行人 　　本次招标采用失信被执行人惩戒方式 　　□采用失信被执行人限制性惩戒 　　?采用失信被执行人否决性惩戒 　　失信被执行人的信息采集相关要求见第叁章“评标办法”第3.7.2项约定。 　　对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员进行失信被执行人信息查询。联合体中有一个或一个以上成员属于失信被执行人的，联合体视为失信被执行人。联合体失信被执行次数应按联合体各成员失信被执行条数合计计算。 　　4.3其他信誉要求 　　(1)近年发生的诉讼和仲裁情况 　　□本次招标不评审近年发生的诉讼和仲裁情况 　　?本次招标评审近年发生的诉讼和仲裁情况 　　诉讼及仲裁情况是指与履行下述合同有关及本款项要求的已作出生效裁决或判决的败诉。败诉是指： 　　□投标人作为原告时，其诉求/ （完全/未完全）获得法院支持 　　?投标人作为被告时，原告诉求 完全 （完全/未完全）获得法院支持 　　□其他  / 　　调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼不纳入本次评审。本次评审包括的合同类型为： 　　?施工总承包合同  □专业分包（或承包）合同 　　□劳务分包合同    □工程材料设备采购合同 　　其他要求：投标人须提供中国裁判文书网（略）截图，加盖公章 　　具体年份要求为近 3 年，指已裁决的仲裁或终审生效时间在2020年9月1日起至2023年 8月31日止。 　　(2)近年公司不良行为记录情况 　　□本次招标不评审近年公司不良行为记录情况 　　?本次招标评审近年公司不良行为记录情况 　　公司不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。本工程所指的公司不良行为记录仅限于住建部全国建筑市场监管公共服务平台（略）已经公布的不良行为记录。以评标准备阶段代理机构现场查询结果为准。 　　其他要求：以评标准备阶段代理机构现场查询结果为准。 　　具体年份要求为近3年，指2020年9月1日起至2023年 8月31日止。 　　(3)被警示为施工安全风险公司情况 　　施工安全风险公司是指因发生各类事故（亡人、火灾、挖断管线）或施工扬尘不达标且情节严重，被北京（略） 　　本工程是否对施工安全风险公司采取惩戒： 　　□不采取。 　　?采取。【须提供 ，加盖公章】 　　□限制性惩戒。 　　?否决性惩戒。施工安全风险公司无法获得本工程的中标资格。 　　对于两个以上法人或其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标活动的，应当对所有联合体成员采取惩戒。联合体中有一个或一个以上成员被依法警示为施工安全风险公司的，联合体视为被警示的施工安全风险公司。 　　(4)其他信誉要求： 　　投标人及其法定代表人、项目经理近叁年内无行贿犯罪记录且从“中国裁判文书网”上自行查询。 　　投标人不得存在以下情形： 　　1） 2018年11月1日至今，在北京排水集团集中采购平台采购项目中因不履行合同约定义务或履行合同约定义务不合格的事项而被终止或解除合同的情形； 　　2）2018年11月1日至今，在北京排水集团集中采购平台采购项目中无正当理由放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保的情形； 　　3）投标截止日，在北京排水集团集中采购供应商黑名单中； 　　4）投标截止日，投标人的法定代表人、总经理、董事、监事、拟委派参与本项目的项目经理及项目负责人，在上述“1）、2）、3）”情形的供应商中担任法定代表人、总经理、董事、监事、参与本项目的项目经理及项目负责人的（以上法定代表人、总经理、董事、监事信息以国家公司信用信息公示系统（略）的情形。 　　投标人是否存在上述“1）、2）、3）”情形以招标人集中采购管理部门在投标截止日当天提供的证明材料为准； 　　投标人是否存在上述“4）”情形以投标人出具的《投标人信誉信用承诺书》（格式）为准。 　　5.招标文件的获取 　　（1）本项目通过竞采招标投标交易平台（略） 　　（2）未在竞采招标投标交易平台注册过的新供应商请点击电子平台页面右侧“用户注册”按钮完成注册流程。供应商注册成功后，请耐心等待平台运维人员的审核，审核结果会以短信形式发送通知。只有审核通过的供应商才能参与平台招投标相关业务。 　　 投标文件，也无法参加网上开标。（略） 　　（4）竞采平台投标管家下载安装：投标人报名、支付、下载文件、网上投标、澄清等工作均需要在投标管家软件中完成，（略） 　　（5）获取时间：2023年10月30日至2023年11月06日，每天09:00至17:00（北京时间）。报名时需提供以下资料： 购买招标文件登记表 （购买招标文件登记表详见电子平台精品熟人妻一区二区三区四区不卡附件处）。请将以上要求的“报名资料”上传至电子平台。 　　（6）购买招标文件时，在购买页面中填写的（略） 　　（7）招标文件购买方式：线上直接缴纳后，即可下载招标文件。投标人（略） 　　（8）招标文件下载失败或其他问题，请与竞采平台联系。 （略）。售后不退。 　　特别提示：未在平台下载招标文件的，将无法进行后续的投标工作。 　　6.投标文件的递交 　　（1）本次招标为全流程电子招标，申请人应按招标文件规定的递交截止时间前（略） 　　（2）投标申请人请于递交截止时间前（略）络环境不符合招标文件要求而导致递交解密失败的，产生的后果由申请人自行承担。 　　 　　（4）电子投标文件的递交截止时间：2023年11月20日09时30分（北京时间）；电子投标文件解密开始时间：2023年11月20日09时30分（北京时间）。投标文件递交（提交）的截止时间同投标截止时间。投标文件逾期上传或者未成功上传指定信息平台，招标人不予受理。招标人和招标代理机构不对投标申请人上传投标文件失败负责。 　　7.答疑方式 　　本次招标采用电子答疑的方式，如有需要澄清的问题，请在投标截止前10天将需要澄清的问题通过电子平台递交。 国信国际工程咨询集团股份有限公司将澄清问题通过电子平台回复至潜在投标人。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动有不符合法律、行政法规规定的，须在法定时间内以“异议”的形式提出。 　　8.发布公告的媒介 　　本项目精品熟人妻一区二区三区四区不卡同时在“中国招标投标公共服务平台、北排供应链、竞采招标投标交易平台”上发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失， 招标人、招标代理机构概不负责。 　　开标结果确认： 　　项目开标后，项目经理开启签字确认通道，投标人需（略） 　　确认开标结果：解密完成后，等待项目经理上传开标一览表。投标人（略） 　　温馨提醒：为避免大量投标申请人同一时间内上传投标文件造成系统拥堵，保证投标文件成功上传指定信息平台，建议投标申请人至少提前1天开始上传，确保上传成功。 　　9.联系方式 　　（略） 　　地址：北京（略） 　　（略） 　　（略） 　　传真：    /                            传真：（略） 　　电子（略） 　　日期：2023年10月27日 　　特别提示： 　　由于本项目为竞采招标投标交易平台系统全流程运行项目，投标申请人在操作过程中有疑问请按如下联系方式咨询： 　　工作时间：工作日 8:30-12:00，13:30-17:00 　　平台运维（略） </div> 原信息地址：请点击 </tr></table></td></tr></table>

查找相同招标 : `搜索`
招标进展阶段： `摆暂无状态闭`	招标文件：
招标关键词：	定制信息：

摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+微光相机 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 净峰法庭诉前调解中心项目投标邀请书 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 粤顿16983(福田牌)(挂牌期满日期:2024-12-02) 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+环视相机等-1 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 青岛机场安全管理综合能力提升实训项目竞争谈判公告 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+激光雷达-1 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+升降杆 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+组合导航模块等 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 厂窜窜搁240086菏泽城投水发置业有限公司50%股权 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 厂窜窜搁240084深圳水发国鑫股权投资管理有限公司40%股权及25326.7346万元债权 2024-11-26

摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+微光相机 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 净峰法庭诉前调解中心项目投标邀请书 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 粤顿16983(福田牌)(挂牌期满日期:2024-12-02) 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+环视相机等-1 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 青岛机场安全管理综合能力提升实训项目竞争谈判公告 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+激光雷达-1 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+升降杆 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 分谈+707所测控+组合导航模块等 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 厂窜窜搁240086菏泽城投水发置业有限公司50%股权 2024-11-26
摆精品熟人妻一区二区三区四区不卡闭 厂窜窜搁240084深圳水发国鑫股权投资管理有限公司40%股权及25326.7346万元债权 2024-11-26