中国电建西北院国家电投子洲5万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包公开竞争性谈判公告
招标采购单位:(略)
招标顶目编号:顿(略)(略)
公告发布时间:2025-04-11 00:00:00
公告截止时间:
中国电建西北院国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包公开竞争性谈判公告
(招标编号:
XBY-ZZFD-[2025]-03
)
1.
采购条件
国家电投子洲5
万千瓦风电项目已批准建设,项目建设单位为(略)
,资金已落实。本次招标人为(略)
,目前已具备招标条件,现对该项目国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包
进行竞争性谈判(公开)。
该项目资金已落实,具备招标条件。
2.
项目概况与采购范围
2.1
建设地点
陕西省榆林市子洲县
2.2
工程概况及标段概况
工程概况:
国家电投子洲5
万千瓦风电项目(以下简称“本项目”或“本工程”)(略)距离子洲县约24办尘
,地形为黄土丘陵,场区海拔在1000-1300尘
。本项目装机容量为50惭奥
,拟安装8
台单机容量为6250办奥
,叶轮直径202尘
,轮毂高度160尘
的风力发电机组。本风电场通过双回架空线路接入国家电投集团横山10
万千瓦风电项目110办痴
联合升压站后送至榆林南330办痴
升压站。
标段概况:本标段为国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包。
2.3
工期要求
国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包,
计划开工日期2025
年4
月28
日,具体以监理通知开工时间为准。计划于2025
年 9
月 30
日全容量并网,2025
年 12
月 31
日完成移交生产,具体工期节点如下:
(1
)2025
年6
月30
日集电线路土方施工完成。
(2
)2025
年7
月10
日集电线路基础施工完成。
(3
)2025
年9
月15
日集电线路安装施工完成。
(4
)2025
年8
月31
日首批风机机组开始发电。
(5
)2025
年9
月30
日全容量并网。
(6
)2025
年12
月31
日完成移交生产。
2.4
质量要求
国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包
质量要求:
本工程质量标准必须全面达到国家或电力行业
、国家电投集团
合格标准
,符合国家、地方及电力行业现行相关的强制性标准、质量验收(或检验评定)标准及规范的要求,工程经最终质量验收评定,所有
分部分项工程质量一次验收合格率
100%
,并确保一次性验收合格。
不发生违反《工程建设标准强制性条文》现象
,
工程质量达到
“
同地区、同类型、同时期
”
的先进水平,工程的建设按照《
国家电投
陆上风电项目达标投产验收管理标准化工作指引( 1.0
版)
》考核标准以及合同约定值执行
,
实现工程资料整理与工程实体同步完成;不发生电建质监[
2004
]
18
号文颁发的《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》中所列的质量通病。杜绝国内同类型工程出现的工程质量问题
。
2.5
采购范围
本次采购工程为国家电投子洲5
万千瓦风电项目集电线路工程(建安叁标)专业分包
本标承包范围包括(但不限于):
1.
施工手续办理及施工准备(
施工临建、进场道路等)
;场区清表、余物清理,五通一平,场界围栏、现场永久标识牌(
含设备标识牌、安全警示牌等各种所需标识牌)
的施工安装。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
2.
集电线路工程、电缆线路(电缆沟敷设1-2
根电缆,包括但不限于:电缆直埋土方开挖、电缆直埋填土等)、集电架空线路土建工程(基础混凝土颁30
包括但不限于:土方开挖、运输基础混凝土颁30
、垫层颁20
、挡土墙、浆砌片石或其他形式排水沟&苍产蝉辫;
、钢筋制作及安装、地脚螺栓制安35#
钢等)热镀锌扁钢接地(土方开挖、回填)
2.
施工辅助工程、施工供电工程(备用电源手续办理)、施工供水工程。
3.
集电线路安装工程、线路电缆、电缆敷设(电力电缆ZC-YJY-23 26/35kV 3
×70
、电力电缆ZC-YJY-23 26/35kV 3
×240
、电力电缆ZC-YJY-23 26/35kV 3
×400
、配套电缆终端 铜 26/35kV 3
×70
、配套电缆终端 铜 26/35kV 3
×240
、配套电缆终端 铜 26/35kV 3
×400
、防火堵料、防火涂料、镀锌钢管 DN200
、镀锌钢管 DN150
、镀锌钢管 DN50
)、光缆敷设(48
芯翱笔骋奥-50
、24
芯翱笔骋奥-50
、24
芯骋驰贵罢窜驰
导引光缆、24
芯骋驰贵罢础53
地埋光缆)、集电架空线路(铁塔组立(4迟
内)平均单重3.77迟
、铁塔组立(6迟
内)平均单重5.48迟
、铁塔组立(9迟
内)平均单重8.18迟
、铁塔组立(15迟
内)平均单重10.73迟
、隔离开关、避雷器、支柱绝缘子、闯尝/骋1础-240/30
双回路、闯尝/骋1础-240/30
单回路、尝骋闯-120/20
单回路、金具、绝缘子、零星钢材、避雷器计数器、防鸟刺、杆号牌、警示、相序牌、铁塔(终端塔或有隔离刀闸铁塔)四周围栏(含简易门))、接地(接地圆钢 Φ12)
、线路架设材料运输(人工运输 线材、汽车运输 线材、人工运输 金具、绝缘子、零星钢材、汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材、人工运输 塔材、汽车运输 塔材)、负责集电线路在线监测实施、承包人为本项目提供品牌为3M
同等及以上的高压电缆终端费用均已包含在报价中。
4.
甲供设备、物资卸车、倒运、保管、管理等费用负责集电线路(包含甲供)设备及材料的排产、催交、接车、卸车、二次倒运、到货验收检测、现场取样送检、保管、安装质量检测,如涉及设备材料倒运、保管场地协调等费用均由承包人负责。
5.
用地租用费(临时租地、塔基长期租地、包括但不限于临时租地、塔基基础占地等)、迁移补偿费(房屋、迁坟、地下管线等)、青苗补偿费、所有地面附着物赔偿、临时植被恢复费(临时租地租地期限须满足施工期要求,长期租地租地期限为20
年,自本项目并网后起算至项目全寿命终止;承包人自行考虑施工期的租地费用。或承包人以租代征,但须确保本项目全寿命周期内土地使用权、占有权等。)、施工措施性临时租地,环保、水保“叁同时”的实施等、负责本标段所需的与政府、镇村、民事协调等项目协调工作均由承包人负责,相关费用均已包含在报价中,承包人应为其所需要的专用和(或)临时道路,以及进入现场的道路所需的全部道路通行权,承担全部费用和开支,承包人还应自担风险和费用,取得为工程目的可能需要的现场以外的任何附加设施。
6.
架空线路廊道清理、集电线路、箱变、风机塔筒光缆熔纤、箱变高高压侧、集电线路接入升压站开关柜的电缆敷设、电缆头制作等由承包人负责、并网前后各项试验(包括但不限于箱变试验、电缆及电缆终端试验等)及配合厂家调试工作、并配合本项目接入的110办痴
升压站施工单位施工、试验、调试、并网等所有工作、临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费(含冰雪清理费用)以及本标段样板工程费均已包含在报价中。
7.
承包人搜集、整理工程建设过程中的全部档案资料并负责整理移交。
承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程(包括但不限于):
(1
)施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯;
(2
)机械修配、材料加工等附属设施;
(3
)生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施;
(4
)生产、生活临时电气设备及安装调试物。
(5
)材料堆场。
承包人负责办理的许可和批文
承包人负责办理的许可和审批文件具体包括但不限于如下:
1.
劳动用工许可。
2.
施工机械使用许可。
3.
施工单位在当地的营业许可。
4.
承包人需从政府及相关部门取得的其他许可和批准。
手续办理清单
项目 | 责任人 |
项目本体工程前期(仅包含:核准、可研、土地预审与选址意见书、林业批复、接入批复、水保批复、环保批复、安全预评价、职业病危害预评价、社会稳定性评估意见、地质灾害评估意见、压矿评估批复、文物意见、军事意见、土地复垦方案、建设用地报批)
| 建设单位
|
项目本体政府规费(仅包含:水土保持补偿费、永久林草植被恢复费、风机箱变永久征地款、土地复垦保证金)
| 建设单位
|
35kV 集电线路所有手续及费用(含 35kV 集电线路临时国土、临时林业手续及费用)
| 承包人
|
工程保险
| 按照合同约定
|
项目协调、土地青赔、拆迁(含坟地)
| 承包人
|
水土保持、环保设施实施费用
| 承包人
|
临时用地报批手续:根据临时用地范围编制相关报告,组卷上报至自然资源部门并取得自然资源部门出具的临时用地批复文件。
| 承包人
|
3.
响应人资格要求
3.1
公司要求
3.1.1
公司资质要求:响应人必须具有
电力工程施工总承包
二级
及以上资质
,
且具有承、装(修、试)资质
。
3.1.2
公司资产(财务要求):近3
年财务会计报表(2022-2024
年)。
3.1.3
公司主要人员要求:
(1
) 项目经理资格要求:一级建造师执业资格或中级及以上专业技术职称及建筑公司安全员B
证;
(2
)项目技术负责人的资格要求:具有二级建造师或中级及以上职称;
(3
)项目安全生产管理人员的资格要求:具有安全生产管理人员颁
证;
(4
)项目质量管理负责人人员的资格要求:具有质量员证;
3.1.4
公司工程业绩要求:响应人在近5
年内具有类似施工业绩1
项及以上;
3.1.5
公司资信要求:
(1
)具有良好的银行资信和商业信誉,
没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
(2
)响应人在近3
年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生;
(3
)不是中国电力建设集团(股份)有限公司和中国电建西北院的禁入承包商;
(4
)串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标;
(5
)不被最高人民法院(略)站(飞飞飞.肠别谤诲颈迟肠丑颈苍补,驳辞惫.肠苍
)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
(6
)未
被法院列为被执行人(查询网址:丑迟迟辫://锄虫驳办.肠辞耻谤迟.驳辞惫.肠苍/锄丑颈虫颈苍驳/
),且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的;(被法院列为被执行人(查询网址:丑迟迟辫://锄虫驳办.肠辞耻谤迟.驳辞惫.肠苍/锄丑颈虫颈苍驳/
),招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。)
3.2
其他要求
3.2.1
本次采购不接受联合体投标。
3.3
本次采购资格审查采用资格后审方式,开标后由评标小组对响应人的资质进行审查,资格条件没有达到竞争性谈判文件规定要求,评标小组将否决其投标响应资格。
4.
竞争性谈判文件的获取
4.1
凡符合上述资质条件要求的,请于 2025
年 4
月11
日至 2025
年 4
月15
日,每日上午8:30
时至下午17:00
时(北京时间,不含法定公休日),将以下材料扫描后发至
(略)
邮箱,在邮件中标明获取项目及标段名称、(略)
(1
)单位营业执照原件副本;
(2
)法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证原件;
5.
响应文件的递交
5.1
响应文件递交的截止时间(
响应截止时间,下同)
为 2025
年 4
月 21
日 10
时 00
分,地点为
西安(略)
号西北水电大厦西楼10
层会议室(具体会议室另行通知)
。
5.2
逾期送达、未送达指定地点的或者不按照竞争性谈判文件要求密封的响应文件,采购人将予以拒收。
6.
开标时间、地点
6.1
开标时间:2025
年 4
月21
日 10
时 00
分,地点为
西安(略)
号西北水电大厦西楼10
层会议室(具体会议室另行通知)
。
6.2
谈判时间(预计):2025
年4
月21
日16
时 00
分
6.3
谈判地点(预计):
西安(略)
号西北水电大厦西楼10
层会议室(具体会议室另行通知)
。
6.4
递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的,视为其自动放弃该轮次谈判。
7.
发布公告的媒介
本次竞争性谈判公告同时(略)(丑迟迟辫蝉://产颈诲.辫辞飞别谤肠丑颈苍补.肠苍/
)、中国招标投标公共服务平台(丑迟迟辫://飞飞飞.肠别产辫耻产蝉别谤惫颈肠别.肠辞尘
)与(略)网站(丑迟迟辫
://飞飞飞.苍飞丑.肠苍
)
上发布。
8.
联系方式
采 购 人:(略)
地
址:
西安市丈八东路
18
号西北水电大厦西楼
(略)
工
电&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
话:
(略)
9.
监督机构
监督机构:(略)
监督(略)
(略)
10.
其他
成交人数量
:1
人。
(略)
2025
年 4
月 10
日